Приложение к Приказу от 28.08.2015 г № 16
Контракт N ___
на выполнение работ по разработке проектной документации
__________________ "___" _______ 20__ г.
(место заключения)
_____________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
____________________________________________ (должность, Ф.И.О.
уполномоченного представителя), действующего на основании
______________________________ (документ, подтверждающий полномочия), с
одной стороны, и __________________________________ (для юридических лиц
указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для
физического лица - фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, кем и
когда выдан, адрес регистрации, ИНН; для индивидуальных предпринимателей -
фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), именуемый в дальнейшем Подрядчик,
в лице ______________ (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя),
действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) заключили ____________
(далее - Контракт) о нижеследующем:
Раздел I
Предмет Контракта
1. В соответствии с Контрактом Подрядчик принимает на себя
обязательство выполнить собственными и (или) привлеченными силами работы в
соответствии с Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту) (далее -
работы) и передать результат работ Заказчику, а Заказчик - принять и
оплатить результат работ в соответствии с условиями Контракта.
2. Работы должны выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, технических регламентов, СНиП, ГОСТ,
ГОСТ Р, СанПиН, иными нормами и правилами, предусмотренными для данного
вида работ.
Работы выполняются Подрядчиком на основании Свидетельства СРО
___________________.
Раздел II
Цена Контракта
3. Цена Контракта включает в себя налоги, сборы, страхование, иные
обязательные платежи и расходы, необходимые для надлежащего исполнения
Подрядчиком Контракта, а также стоимость работ, услуг, определенно не
упомянутых в Контракте, но необходимых для надлежащего его исполнения
Подрядчиком.
4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок
исполнения Контракта и не может изменяться за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом и Контрактом.
5. Цена Контракта составляет _____________________ (___________)
рублей ___ копеек, в том числе НДС по ставке __%% -__________ (__________)
рублей ___ копеек.
6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых
работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают
дополнительное соглашение к Контракту.
7. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работ
может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10%% (десять процентов)
путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом
по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально
дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены
единицы работы, но не более чем на 10%% (десять процентов) цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
Раздел III
Сроки выполнения подрядных работ и порядок расчетов
8. Работа, предусмотренная Контрактом, выполняется в сроки,
установленные настоящим разделом и Календарным планом (Приложение N 2 к
Контракту).
9. Сроки выполнения работ: начало - _______, окончание -______________.
10. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать
выполненную работу (этап работы), а Заказчик вправе досрочно принять и
оплатить такую работу (этап работы) в соответствии с условиями Контракта.
11. Датой выполнения Подрядчиком работ (этапа работ), являющихся
предметом Контракта, считается дата подписания Сторонами (без претензий)
акта приемки выполненных работ (этапа работ), в соответствии разделом IV
Контракта.
12. Оплата по Контракту осуществляется безналичным расчетом путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика,
указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан
в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов
расчетного счета, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента указанных
изменений. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет
Подрядчик.
Вариант 1.
13. Оплата работ по Контракту производится Заказчиком отдельно по
каждому этапу выполненных работ с момента подписания, без претензий,
уполномоченными представителями Сторон акта приемки выполненных работ
(этапа работ), на основании счета и счета-фактуры (в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации), в следующем
порядке:
- ___%% от суммы Контракта выплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня предоставления Заказчику результата инженерных изысканий и
утвержденного Заказчиком эскизного проекта объекта с определением
укрупненной цены строительства объект;
- ___%% от суммы Контракта выплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня предоставления Заказчику одного комплекта рабочей и
проектной документации, готовой к проведению государственной экспертизы;
- ___%% от суммы Контракта выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения положительного заключения по результатам проверки
достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта, с
подписанием (без претензий) акта приемки выполненных Подрядчиком работ.
Вариант 2.
13. Оплата работ по Контракту производится Заказчиком одним платежом в
полном объеме в течение ___ дней с даты подписания уполномоченными
представителями Сторон акта приемки выполненных работ (последнего этапа
выполненных работ) без претензий, на основании счета и счета-фактуры (в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Вариант 3.
13. Оплата работ по Контракту производится Заказчиком пропорционально
выполненной части работ согласно Календарному плану выполнения работ (по
каждому разделу) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписаний,
без претензий, уполномоченными представителями Сторон акта приемки
выполненных работ (этапа работ), на основании счета и счета-фактуры (в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Раздел IV
Порядок сдачи-приемки работ
14. Порядок приемки выполненных работ (этапа работ) осуществляется в
соответствии с Федеральным законом и Контрактом.
15. Приемка работ (этапа работ) оформляется актом приемки выполненных
работ (этапа работ).
16. Приемка результата выполненных работ (этапа работ), осуществляется
после выполнения Подрядчиком всех обязательств (этапа работ),
предусмотренных Контрактом, Техническим заданием, в соответствии с
установленным порядком, действовавшим на дату его заключения.
17. По завершении работ (этапа работ) Подрядчик направляет Заказчику
акт приемки выполненных работ (этапа работ) (в 2 экземплярах) с
приложением к нему соответствующей данным работам (этапу работ)
документации, предусмотренной условиями Контракта и Технического задания
(Приложение N 1 к Контракту).
18. Приемка результата работ (этапа работ) осуществляется Заказчиком в
течение 20 (двадцати) дней с момента получения соответствующей
документации. При отсутствии замечаний к выполненным работам (этапу работ)
и документам Заказчик в тот же срок подписывает акт приемки выполненных
работ (этапа работ) и направляет один экземпляр акта приемки выполненных
работ (этапа работ) Подрядчику.
19. При обнаружении недостатков в выполненной работе (этапа работ),
либо ошибок в представленных Подрядчиком документах, Заказчик в течение
срока, указанного в пункте 18 Контракта, направляет Подрядчику
мотивированный отказ от приемки результата работ (этапа работ).
Основаниями для отказа в приемке работ (этапа работ) является
несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям
законодательства Российской Федерации и нормативных документов,
государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям экспертных
уполномоченных органов, условиям Контракта, а также требованиям и указаниям
Заказчика.
20. В случае отказа Заказчика от приемки работ (этапа работ) Стороны
подписывают двусторонний акт с указанием перечня доработок и сроков их
выполнения. Указанный акт должен быть подписан в течение двух рабочих дней
с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика от приемки
результата работ (этапа работ). В случае неявки Подрядчика для подписания
акта в указанный срок или отказа Подрядчика от подписания акта Заказчик
подписывает данный акт в одностороннем порядке.
21. В ходе приемки Заказчик обязан провести экспертизу выполненных
работ в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза проводится
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии
с Федеральным законом.
Заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации к
проведению экспертизы выполненных работ в случаях, предусмотренных
Федеральным законом.
22. В случае необходимости привлечения экспертов, экспертных
организаций для проведения экспертизы выполненных работ, срок приемки,
предусмотренный настоящим разделом, исчисляется со дня получения Заказчиком
результатов экспертизы, экспертного заключения.
Раздел V
Права и обязанности Сторон
23. Подрядчик обязан:
1) в течение 10 (десяти) дней после дня заключения Контракта направить
Заказчику на согласование Календарный план выполнения работ, выполнить все
обязательства, предусмотренные Контрактом в полном объеме и в сроки,
предусмотренные условиями Контракта и приложениями к нему, и сдать
результат работ Заказчику в установленный срок;
2) выполнить (обеспечить выполнение) работы в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, технических
регламентов, СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, СанПиН, ППБ, НПБ, ПУЭ, иными нормами и
правилами, условиями Технического задания (Приложение N 1), Календарным
планом выполнения работ (Приложение N 2) и условиями Контракта;
3) в течение 14 (четырнадцати) дней после обращения Заказчика
устранять недостатки выявленные при сдаче работ (этапа работ);
4) обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по
технике безопасности, рациональному использованию территории, охране
окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости, установить
временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем
вопросам использования данного объекта;
5) немедленно проинформировать Заказчика об обстоятельствах,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту;
6) передать Заказчику полученный по настоящему Контракту результат
работ, не нарушающий исключительные права третьих лиц, не обремененный
интересами и правами третьих лиц;
7) своими силами и/или за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи
результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в
выполненной работе, а также ошибки, которые могут повлечь отступления от
требований, установленных законодательством Российской Федерации,
Контрактом;
8) выставлять счета на оплату с представлением счетов-фактур (в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), а также
предоставить Заказчику акты приемки выполненных работ (этапа работ) с
указанием дат выполнения и содержания работ в соответствии с Контрактом,
Техническим заданием, в течение 5 дней с момента окончания выполнения работ
(этапа работ);
9) сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе
исполнения Контракта и принять все необходимые меры по обеспечению
конфиденциальности полученных результатов;
10) не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также
не публиковать или иным способом не разглашать полученные результаты без
письменного согласия Заказчика;
11) по поручению Заказчика участвовать в обсуждении, согласовании
подготовленных в соответствии с Контрактом итоговых документов с
заинтересованными органами власти и/или организациями, в том числе, если
указанные мероприятия проводятся после выполнения и приемки Заказчиком
работ;
12) своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о
выполнении работ, в том числе на электронных носителях;
13) обеспечить сохранность знаков закрепления на местности
геодезической основы (реперы, оси, углы поворота и т.д.);
14) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
Контрактом, Техническим заданием;
15) привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в объеме _____%% от цены Контракта. Перечень работ, выполненных
субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной
документации, предоставляемой Заказчику по результатам выполненных работ в
порядке, установленном Контрактом;
16) предоставить Заказчику отчет о привлечении к исполнению Контракта
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций с предоставлением копий договоров, актов
выполненных работ (этапов работ), платежных поручений, в соответствии с
разделом IV Контракта;
17) нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными для исполнения
Контракта субподрядчиками.
24. Подрядчик вправе:
1) требовать оплаты Заказчиком выполненных работ в порядке и на
условиях, установленных Контрактом;
2) получать от Заказчика и/или его представителей необходимые
пояснения, уточнения, разъяснения, информацию в связи с выполнением работ
по Контракту;
3) привлекать субподрядчиков для выполнения работ, являющихся
предметом Контракта.
Для выполнения работ по Контракту Подрядчик имеет право привлекать
третьих лиц исключительно на основе договоров субподряда.
25. Заказчик обязан:
1) принять результаты работ и оплатить их на условиях, предусмотренных
Контрактом;
2) своевременно осуществлять финансовые расчеты с Подрядчиком на
условиях, предусмотренных Контрактом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и
приложениями к нему;
4) осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком условий Контракта
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не
соответствует установленным в извещении и документации о закупке
требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии
таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
26. Заказчик вправе:
1) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;
2) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом
оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение
обязательств в соответствии с Контрактом и приложениями к нему;
3) запрашивать у Подрядчика информацию о ходе, состоянии выполняемых
работ;
4) давать обязательные для Подрядчика указания о необходимости учета
конкретных (специфических) обстоятельств, условий, возникающих при
выполнении работ (в том числе отдельных видов работ), исходя из
особенностей предмета Контракта;
5) привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к
Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ.
Раздел VI
Права на результаты работ и гарантийные обязательства
27. Все исключительные права на переданные Заказчику и принятые
Заказчиком результаты работ, изложенные в любых материалах по Контракту,
принадлежат Ненецкому автономному округу.
28. Подрядчик вправе использовать результаты работ, полученные в ходе
исполнения Контракта, в том числе для своих собственных нужд, только с
письменного согласия Заказчика.
29. Результат работ, указанный в пункте 1 Контракта, должен быть
свободен от прав третьих лиц, с обязательным указанием наименования
Подрядчика.
30. В случае получения отрицательного заключения экспертизы проектной
документации, проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного
проекта, все замечания должны быть устранены безвозмездно Подрядчиком в
сроки, установленные уполномоченным органом государственной власти
(организацией), проводившей соответствующую экспертизу (проверку), при этом
расходы по проведению всех повторных экспертиз (проверок) несет Подрядчик.
31. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ,
включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также
в процессе эксплуатации объекта.
Раздел VII
Ответственность Сторон
32. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями Контракта.
33. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, Подрядчик вправе
потребовать от Заказчика уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.
34. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту,
за исключением просрочки исполнения обязательств, штраф устанавливается в
виде фиксированной суммы в размере __________%% цены Контракта, что
составляет ____________ (______________) рублей ___ копеек.
35. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику
требование об уплате неустойки (пени, штрафа).
Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в
порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 ноября 2013 г. N 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных
Подрядчиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где: Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в
установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на
основании документа о приемке выполненных работ (в том числе отдельных
этапов исполнения Контракта); С - размер ставки. Размер ставки определяется
по формуле:
С = С x ДП,
ЦБ
где: С - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
ЦБ
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется
по формуле:
ДП
К = -- x 100%%,
ДК
где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения
обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки выполнения Подрядчиком обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом,
Подрядчику устанавливается штраф в виде фиксированной суммы в размере
________%% цены Контракта, что составляет ______________ (_____________)
рублей ___ копеек.
36. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность в соответствии
с пунктом 35 Контракта за неисполнение условия о привлечении к исполнению
Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций.
37. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени, если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
38. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по Контракту.
39. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего
Контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Раздел VIII
Срок действия и порядок расторжения Контракта
40. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту. По окончании
действия Контракта обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за
исключением гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и
выплате неустойки (штрафа, пеней).
Вариант 1.
41. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, решению
суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Вариант 2.
41. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, решению
суда.
42. Прекращение действия Контракта не освобождает Стороны от
обязанности урегулирования взаимных расчетов.
Раздел IX
Обстоятельства непреодолимой силы
43. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после
заключения Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и
их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство
уполномоченных органов и организаций.
44. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по Контракту в силу вышеуказанных причин, должна письменно
известить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
наступления таких обстоятельств. Допускается извещение по факсимильной
связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
45. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно
пункту 44 Контракта, влечет за собой утрату права ссылаться на эти
обстоятельства.
46. Если обстоятельства, указанные в пункте 43 Контракта, будут
длиться более двух календарных месяцев подряд с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
Раздел X
Порядок урегулирования споров
47. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и
разногласия, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем
переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования разногласий.
В случае, если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий
производится в претензионном порядке.
48. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков результатов выполненной работы или их причин и невозможности
урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон
может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона,
требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений
Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями
Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную
Заказчиком, несет Подрядчик.
49. Все претензии должны предъявляться письменно. Сторона, к которой
адресована претензия, должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
50. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке,
разрешаются Арбитражным судом Архангельской области.
Раздел XI
Конфиденциальность
51. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать
каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения,
содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в
рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон или на
основании закона.
52. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований
Контракта, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
Раздел XII
Изменения и дополнения к Контракту
53. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными
соглашениями в письменной форме, подписываются уполномоченными на это
лицами Сторон.
54. Все изменения и дополнения к Контракту, подписанные с учетом
требований пункта 53 Контракта, являются неотъемлемой частью Контракта.
55. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне
в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой,
нарочным (курьером) или факсимильной связью с последующим представлением
оригинала.
56. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
Раздел XIII
Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
Вариант 1.
57. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Подрядчиком на
сумму _________ (____________), что составляет ___%% от начальной
(максимальной) цены Контракта, указанной в извещении о проведении закупки,
в форме ______________________________________________________________.
(банковская гарантия или передача Заказчику денежных средств)
Срок действия банковской гарантии _______________________________.
Размер обеспечения исполнения Контракта может быть изменен на
основании части 7 статьи 96 Федерального закона в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта перестало обеспечивать
обязательства Подрядчика по Контракту, Подрядчик обязуется незамедлительно
представить новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта.
В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения
Контракта указанные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии
надлежащего исполнения всех своих обязательств по Контракту в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего
письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на
банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает следующие обязательства:
надлежащее выполнение обязательств, установленных разделами I, III, IV -
VII Контракта (за исключением гарантийных обязательств); соблюдение
установленных Контрактом сроков выполнения работ; исполнение иных
обязательств, предусмотренных Контрактом.
В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме
внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо
ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательства, а также при существенном
нарушении Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие
уплате неустойку (штраф, пени), убытки из денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения Контракта.
В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме
безотзывной банковской гарантии, выданной банком, Заказчик вправе при
неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательства, а
также при существенном нарушении условий Контракта обратить взыскание на
всю сумму, обеспеченную банковской гарантией.
В случае заключения Контракта с казенным учреждением настоящий раздел
не применяется.
Вариант 2.
57. Обеспечение исполнения обязательств Контрактом не предусмотрено.
Раздел XIV
Заключительные положения
58. Во всем, что не предусмотрено в Контракте Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ненецкого автономного округа.
Вариант 1. Для аукциона в электронной форме.
59. Контракт составлен в электронной форме, подписан электронными
подписями Сторон. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе
перенести его на бумажный носитель без изменения содержания.
Вариант 2.
59. Контракт составлен в двух экземплярах, подписан уполномоченными
представителями Сторон.
60. Неотъемлемой частью Контракта являются: Техническое задание -
Приложение N 1; Календарный план выполнения работ - Приложение N 2.
Раздел XV
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Подрядчик:
Наименование: Наименование:
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
Юридический адрес: Юридический адрес:
Контактный телефон: Контактный телефон:
Номер факса: Номер факса:
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты:
ИНН: ИНН:
КПП: КПП:
Р/счет: Р/счет:
Л/счет: Л/счет:
БИК: БИК:
___________________ __________________
(подпись) (подпись)
"___" ____________ 20__ год "___" ____________ 20__ год
м.п. м.п.- 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 в следующем порядке:
- 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Пункт обязательно включается в Контракт при установлении условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Указывается в случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии.
Заказчик вправе не устанавливать обеспечение исполнения Контракта
при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных частями 2 и 2.1 статьи 96 Федерального закона.